Общество с ограниченной ответственностью «Регионпромкомплект» (Поставщик), в лице директора Пестова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, предлагает заключить Договор поставки товара юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (Покупатель), на условиях настоящей Оферты.
1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Поставщика и содержит все существенные условия совершения сделки.
1.2. Оферта вступает в силу с момента размещения ее на официальном сайте 01.01.2021 г. Поставщика и действует до момента ее отзыва Поставщиком.
1.3. Поставщик имеет право изменить условия оферты или отозвать ее в любой момент.
1.4. Изменения, внесенные в Оферту, вступают в силу с момента ее размещения на официальном сайте Поставщика.
1.5. Акцептом, то есть безоговорочным принятием условий настоящей публичной оферты, и датой заключения настоящего договора признается полная оплата Товара в течение срока, предусмотренного Счетом на оплату за соответствующий Товар.
1.6. При отзыве Оферты, договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не установлено в уведомление об отзыве Оферты.
1.7. С момента заключения Договора (Акцепта), к правоотношениям Сторон применяются условия настоящего Договора.
1.8. Получение Счета на оплату Товара, помещенного в Корзину, осуществляется путем прохождения Покупателем процедуры оформления заказа Товара на сайте Поставщика. Когда заказ сформирован Покупатель имеет возможность просмотреть, распечатать, сохранить Счет на оплату за Товар.
1.9. Заказом является перечень из одного или нескольких наименований Товара, содержащий информацию о номере и дате заказа, количестве и цене Товара, условиях доставки.
1.10. Покупатель дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях исполнения настоящего Договора. Обработка персональных данные включает в себя в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), сортировку, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Поставщик осуществляет обработку персональных данных с использованием средств автоматизации.
2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товарно-материальные ценности, в дальнейшем именуемые «Товар».
2.2. Ассортимент, цена, количество товара, срок изготовления, адрес склада для поставки товара на условиях самовывоза и иные условия поставки определяется в соответствии с документом Счет на оплату за Товар, который является неотъемлемой частью Договора. Счет на оплату не включает услуги по доставке Товара на склад Покупателя (Грузополучателя).
2.3. Доставка товара к месту передачи Покупателю (Грузополучателю) осуществляется на основании информации предоставленной Покупателем. Условия исполнения услуг по доставке оговариваются в счете на доставку товара, который незамедлительно высылается Покупателю на адрес электронной почты после заказа товара.
2.4. Оплата Покупателем счета на доставку товара является его согласием с условиями доставки, описанными в счете. При нарушении Покупателем условий, описанных в счете на доставку товара, или в п.6.3 настоящего договора, поставка осуществляется на условиях самовывоза товара со склада Поставщика, расположенного по адресу, указанному в счете на доставку товара.
2.5. В случае отсутствия Товара на складе, Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить срок поставки Товара, о чем уведомляет Покупателя.
2.6. В случае, если Товар не может быть поставлен в срок, по причинам не зависящим от Поставщика, в том числе нарушение срока изготовления и/или срока поставки Товара третьими лицами, Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить срок поставки Товара, о чем уведомляет Покупателя в течение одного рабочего дня, с момента как ему стало известно об указанных причинах. При этом ответственность Поставщика за нарушение срока поставки Товара не наступает.
3. Приемка товара
3.1. Покупатель обязан обеспечить надлежащую приемку Товара. При приемке Товара представитель Покупателя обязан представить доверенность на приемку Товара. При не представлении доверенности, Поставщик имеет право приостановить поставку Товара. Отказ представителя Покупателя от представления доверенности является необоснованным отказом от приемки Товара, что влечет последствия, предусмотренные п.8.4 настоящего Договора.
3.2. Покупатель/Грузополучатель принимает «Товар» по количеству на основе товарно-транспортных документов, фиксируя при этом дату получения «Товара». В случае обнаружения несоответствия между весом, количеством мест в натуре с данными указанными в товарно-транспортных документах составляется двусторонний рекламационный акт, а при доставке Товара до склада Покупателя, рекламационный акт составляется Покупателем с привлечением представителя грузоперевозчика.
3.3. Срок для приемки Товара по качеству составляет - 10 календарных дней с момента приемки Товара. Претензии по качеству Товара по истечении указанного срока, в случае если недостатки могли быть выявлены при обычной приемке Товара – не принимаются. При обнаружении несоответствия качества, количества или комплектности товаров, Покупатель приостанавливает приемку и незамедлительно направляет Поставщику письменный вызов уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товаров и составления совместного акта. До прибытия представителя Поставщика, Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара. В случае неявки представителя Поставщика для составления акта, Покупатель в течение 10 календарных дней, составляет Акт в одностороннем порядке и направляет на согласование Поставщику. В течение 10 календарных дней с момента получения Акта о выявленных недостатках, Поставщик направляет Покупателю ответ, с указанием согласия, либо не согласия с выявленными недостатками Товара.
3.4. В случае неисполнения Покупателем Обязательств по вызову Представителя Поставщика, товар считается принятым по качеству, количеству, комплектности без замечаний и рекламаций. Поставщик освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по поставке товаров.
3.5. При разногласиях Сторон о характере выявленных недостатков, Стороны имеют право провести независимую экспертизу в течение 30 календарных дней с момента получения Покупателем уведомления Поставщика о не согласии с выявленными недостатками в порядке, предусмотренном п.3.3 настоящего Договора. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, требующая ее проведение. После проведения независимой экспертизы расходы возмещаются виновной стороной в течение 10 календарных дней после получения экспертного заключения обеими сторонами.
4. Цена
4.1. Цена поставляемого «Товара», стоимость доставки согласовывается Сторонами в соответствии в п.2.2 настоящего Договора.
5. Условия поставки
5.1. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика, за исключением п.2.3. настоящего Договора.
5.2. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара за 5 дней до Даты поставки Товара.
5.3. Право собственности на «Товар», а также риски случайной гибели и/или порчи «Товара» переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки «Товара».
5.4. Датой поставки «Товара» железнодорожным транспортом является дата сдачи «Товара» перевозчику на станции отправления, указанная на календарном штемпеле станции отправления на транспортной железнодорожной накладной или в квитанции о приеме груза к перевозке.
Датой поставки «Товара» автотранспортом считается дата получения Покупателем «Товара» указанная в товарно-транспортной накладной или в товарной накладной.
Датой поставки «Товара» при условии отгрузки на складе Поставщика считается дата представления Товара в распоряжение Покупателя. Товар считается предоставленным в распоряжение Покупателя по истечении 5 рабочих дней с момента направления Поставщиком уведомления Покупателя о готовности в отгрузке.
5.5. Поставщик в день поставки факсом или электронной почтой передает Покупателю Товарную накладную, счет-фактуру, акт выполненных работ на транспортные услуги, и в течение 10 рабочих дней с момента поставки «Товара», отправляет в адрес Покупателя оригиналы указанных документов.
5.6. При нарушении сроков выборки «Товара», отказа от приемки «Товара», Поставщик принимает Товар на ответственное хранение, а Покупатель обязуется оплатить Поставщику расходы по хранению «Товара» в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек за тонну в сутки. Поставщик имеет право передать Товар на ответственное хранение изготовителю Товара, либо третьим лицам.
5.7. В случае если оплата за Товар не произведена в течение срока, указанного в соответствующем Счете на оплату, договор считается не заключенным, а соответствующий Счет на оплату – утратившим силу.
6. Поставка Продукции железнодорожным транспортом
6.1. Для отгрузки «Товара» в железнодорожный адрес грузополучателя Покупатель поручает Поставщику оказать услуги по организации перевозки «Товара» железнодорожным транспортом до станции назначения и обязуется оплатить их.
6.2. При изменении, после оплаты Счета на оплату услуг по доставке Товара, тарифов ОАО «РЖД» на перевозку грузов, Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату транспортных расходов с учетом изменения тарифов ОАО «РЖД», а Покупатель обязуется оплатить его.
6.3. Поставка «Товара» осуществляется путем его отгрузки железнодорожным транспортом на станции отправления Грузоотправителя в адрес Грузополучателя, по согласованным отгрузочным реквизитам. Для этого Покупатель, по запросу Поставщика, предоставляет реквизиты Грузополучателя (Наименование и Код станции назначения; Наименование и Код грузополучателя; ИНН, КПП, ОКПО, почтовый адрес, контактное лицо, телефоны грузополучателя; Особые отметки в ж/д накладной о назначении груза).
Покупатель несет ответственность за достоверность и полноту реквизитов Грузополучателя, и приемку им продукции. Расходы по изменению согласованных отгрузочных реквизитов Грузополучателя оплачивает Покупатель.
6.4. Даты прибытия и отправления вагонов определяются по соответствующим календарным штемпелям на железнодорожных накладных.
6.5. Покупатель обязуется обеспечить выгрузку поставленного «Товара», оформление перевозочных документов и возврат порожних вагонов в течение 2-х календарных дней, с момента прибытия вагонов на станцию назначения и зачисления их на ответственный простой Грузополучателя (Покупателя). По запросу Поставщика Покупатель предоставляет Поставщику в указанный им срок заверенные Покупателем копии железнодорожных накладных относительно прибытия вагонов на станцию назначения и квитанции о приеме порожних вагонов к перевозке, при их отправлении со станции выгрузки.
6.6. При нахождении вагонов под выгрузкой более согласованного срока Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику плату за сверхнормативное нахождение вагонов под выгрузкой (плату за пользование вагонами) по тарифам Грузоперевозчика, а также возмещает документально подтвержденные расходы Поставщика, возникшие в связи с данным простоем вагонов.
6.7. При повреждении вагонов, вследствие виновных действий или бездействий Покупателя (Грузополучателя), Поставщик вправе потребовать от Покупателя возместить стоимость их ремонта и подготовки к ремонту, платежи за перевозку вагонов к месту проведения подготовки к ремонту и к месту ремонта, и обратно на железнодорожную станцию, указанную Владельцем вагонов. Расходы Поставщика, связанные с оплатой штрафных санкций и иных платежей за непроизводственный простой вагонов в ремонте и упущенную выгоду, возмещаются Покупателем.
6.8. При отказе Покупателя от доставки Товара, повлекшем за собой отказ от вагонов, поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты провозных платежей за отправку вагонов под погрузку и обратно, а также штраф в размере 2000 рублей без НДС за каждый неотгруженный вагон за каждые сутки.
6.9. Покупатель несет ответственность за действия Грузополучателей как за свои действия.
7. Порядок расчетов
7.1. Расчетные обязательства Покупателем исполняются в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством РФ способом.
7.2. Оплата производится Покупателем на основании счетов Поставщика к настоящему Договору.
7.3. Для целей настоящего договора датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
7.4. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства по настоящему Договору полностью, засчитывается Поставщиком в следующей очередности, независимо от назначения платежа, указанного Покупателем:
- расходы и убытки, связанные с неисполнением обязательств по настоящему Договору;
- основной долг.
8. Ответственность сторон
8.1. За недопоставку или просрочку поставки, а также нарушение сроков замены некачественного «Товара», Покупатель вправе взыскать с Поставщика штрафную неустойку в размере 0,05% от суммы не поставленного «Товара» за каждый день просрочки не поставленного «Товара».
8.2. В случае не извещения или несвоевременного извещения Стороной другой Стороны об изменении своих реквизитов, все убытки, возникшие из-за такого не извещения или несвоевременного извещения, возмещаются Стороной, это допустившей.
8.3. Указанные в пунктах 8.1 настоящего Договора неустойки, взыскиваются по день фактического исполнения договорного обязательства на основании счетов, выставленных заинтересованной Стороной.
8.4. При необоснованном отказе Покупателя от приемки Товара, в том числе уклонения от подписания документов, подтверждающих поставку, Поставщик имеет право требовать возмещения всех расходов и убытков, причиненных необоснованным отказом Покупателя.
8.5. В случае предъявления Поставщику претензий и требований, в том числе об оплате штрафов, в результате действий/бездействий Покупателя, Поставщик имеет право требовать полного возмещения убытков, а Покупатель обязуется их возместить в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.
8.6. Поставщик не несет ответственность за убытки, возникшие у Покупателя, вследствие гражданско-правовых отношений Покупателя с третьими лицами.
9. Форс-мажор
9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств по данному Договору продлеваются на время действия этих обстоятельств.
9.2. В случае несвоевременной поставки комплектующих третьими лицам, при этом Поставщик представляет доказательства, которые подтверждают невозможность полностью или частично выполнение Договора, сроки выполнения обязательств по данному Договору продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
9.3. Сторона, оказывающаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обстоятельств.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем, ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения убытков.
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента полной оплаты Покупателем Счета на оплату за Товар (Акцепта) и заключен на неопределенный срок.
10.2. Отсутствие экземпляра Договора с проставлением подписей Сторон, не является основанием считать настоящий Договор не заключенным, в случае полной оплаты Покупателем Счета на оплату за Товар.
11. Прочие условия
11.1. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.
11.2. Договором устанавливается претензионный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензий 10 календарных дней с момента получения.
11.3. Все возникшие по настоящему Договору споры и разногласия, если не будет достигнуто обоюдное согласие, рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края.
11.4. Текст Договора размещен на официальном сайте Поставщика: https://elektropostavka.ru/store/offer .
12. Реквизиты Покупателя
12.1. Реквизиты покупателя формируются при оформлении заказа и отражаются в счете на оплату за товар.
13. Реквизиты Поставщика
ООО «Регионпромкомплект»
Юридический адрес: 614013, РФ, г. Пермь, ул. Академика Королева, 4 офис 1,
Почтовый адрес: 614013, РФ, г. Пермь, ул. Академика Королева, 4 офис 1,
ИНН 5902811750
КПП 590201001
ОГРН 1025900536859
Р/с 40702810149770042625
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Тел. (342) 237-80-08, 237-81-99
E-mail: elektropostavka@list.ru